คำแนะนำที่เป็นระบบของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน 81 25.2001 แนวทางการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง

19.12.2019

คณะกรรมการสภาพของสหพันธรัฐรัสเซีย
ในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและคอมเพล็กซ์ชุมชน
(Gosstroy ของรัสเซีย)

แนวทาง

ตามคำจำกัดความ
ขนาดของกำไรโดยประมาณ
กำลังก่อสร้าง

MDS 81-25.2001

มอสโก 2001

แนวทางเหล่านี้มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการประมาณมาตรฐานและการกำหนดราคาในการก่อสร้าง

พัฒนาโดยศูนย์ Interregional สำหรับการกำหนดราคาในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอาคารของ Gosstroy ของรัสเซีย (หัวหน้างาน - I.I Dmitrenko, ผู้รับเหมาบริหาร - G.P. Shpunt), สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (GASIS) ของกระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย (คาเมนิกา, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ครัสโนดาร์ดินแดนในการกำหนดราคาในการก่อสร้าง Kubanstroytsena (I.A. Krupenina)

พิจารณาโดยกรมการกำหนดราคาและปันส่วนโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนของ Gosstroy ของรัสเซีย (คณะกรรมการบรรณาธิการ: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin ต. Grishchenkova, V.V. Safonov, A.V. Belov ) และที่ประชุมของคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) ภายใต้ Gosstroy ของรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง

ส่งมอบโดยกรมการกำหนดราคาและปันส่วนโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและชุมชนที่ซับซ้อนของ Gosstroy ของรัสเซีย

ได้รับการยอมรับและแนะนำในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 03/01/2001 มติ Gosstroy ของรัสเซียลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ฉบับที่ 15

การเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 10.30.92 ฉบับที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางในการกำหนดจำนวนต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง ทิศเหนือและพื้นที่ที่บรรจุไว้ (MDS 81-5.99)

บทนำ

“ แนวทางในการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001” (ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ) กำหนดหลักการและขั้นตอนการคำนวณกำไรโดยประมาณในการสร้างต้นทุนโดยประมาณของการก่อสร้าง

แนวทางที่ใช้ในการกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในการพัฒนาเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาสำหรับการวางสัญญาสำหรับการทำงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจากับผู้รับเหมา

แนวทางคำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย“ ในกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซียในรูปแบบของการลงทุน” รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียคำแนะนำวิธีการมาตรฐานสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนการก่อสร้าง 4 ธันวาคม 1995 № BE-11-260 / 7) คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของกระทรวง เศรษฐศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซีย№ 118 วันที่ 1 ตุลาคม 1997) เช่นเดียวกับกฎหมายที่มีอยู่และระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและอื่น ๆ . เอกสารตามภาคผนวก 1

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 01.30.01 ฉบับที่ 06-10-24 / 31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15.12.2000 ฉบับที่ША-681/05)

บทบัญญัติที่กำหนดไว้ในแนวทางมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของและรูปแบบของการเป็นเจ้าของดำเนินการก่อสร้างทุนที่ค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลางเงินทุนของงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของรัสเซีย การสนับสนุนเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย

สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินทุนจากองค์กรธุรกิจและบุคคลต่างๆข้อกำหนดของเอกสารนี้เป็นคำแนะนำโดยธรรมชาติ

ข้อกำหนดของแนวปฏิบัตินี้ใช้กับงานที่ดำเนินการในลักษณะทางเศรษฐกิจรวมถึงยกเครื่องอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามอุตสาหกรรม

แนวทางดังกล่าวคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1. แนวทางถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:

เมื่อทำการประเมินนักลงทุนสำหรับการประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) โดยนักลงทุน (ผู้สร้างลูกค้า) เมื่อเตรียมสัญญาที่จะสรุปรวม ในการประมูลสัญญาและการกำหนดราคาตามสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา;

องค์กรที่ทำสัญญาในการจัดทำข้อเสนอราคาสำหรับการเสนอราคาแข่งขัน

องค์กรออกแบบในการพัฒนาเอกสารงบประมาณ

กำไรโดยประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของประมาณการต้นทุนของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกองทุนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาสำหรับการพัฒนาของการผลิตและแรงจูงใจวัสดุสำหรับคนงาน

กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่สามารถนำไปใช้กับต้นทุนของงานได้

1.2 . โครงสร้างของการประมาณการกำไรมาตรฐานที่นำมาพิจารณาค่าใช้จ่ายของ:

ภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลกลาง, ภูมิภาคและท้องที่แยกกัน, รวมถึง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีทรัพย์สิน, ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5;

ปรับปรุงการทำสำเนาขององค์กรที่ทำสัญญา (การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย, การสร้างสินทรัพย์ถาวร);

แรงจูงใจที่เป็นรูปธรรมสำหรับพนักงาน (ความช่วยเหลือทางการเงินด้านสุขภาพและมาตรการนันทนาการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการผลิต)

องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่สถาบันการศึกษา

1.3. ค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานของกำไรโดยประมาณนั้นให้ไว้ในภาคผนวก 2

1.4. เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณผลกำไรโดยประมาณจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักร) ณ ราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรงโดยประมาณ

ขั้นตอนสำหรับการกำหนดจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงานจะได้รับใน "แนวทางระเบียบวิธีการในการกำหนดค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างในรัสเซีย MDS 81-1.99" ภาคผนวก 4

1.5. กำไรโดยประมาณถูกพิจารณาโดยใช้:

มาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมที่กำหนดขึ้นสำหรับผู้รับเหมาทั้งหมด

มาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและงานติดตั้ง;

บรรทัดฐานของแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนา (ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมาที่เฉพาะเจาะจง การตัดสินใจเลือกตัวเลือกในการคำนวณกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (นักพัฒนาลูกค้า) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

2. ขั้นตอนการกำหนดและบังคับใช้กฎเกณฑ์กำไรโดยประมาณ

2.1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อหากำไรโดยประมาณคือ 65% ถึงจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน

2.2. มาตรฐานอุตสาหกรรมโดยประมาณของกำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซ่อมแซมและก่อสร้างโดยประมาณคือ 50% ตามจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร)

2.3. มาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมสำหรับผลกำไรโดยประมาณควรนำมาใช้ในการพัฒนาการประเมินนักลงทุนศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการและกำหนดราคาเริ่มต้น

โดยข้อตกลงระหว่างผู้สร้างลูกค้าและผู้รับเหมามาตรฐานกำไรเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในขั้นตอนของการพัฒนาเอกสารการทำงานและการคำนวณสำหรับงานที่ทำ

2.4. เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและงานติดตั้งในขั้นตอนของการพัฒนาเอกสารประกอบการทำงานและการคำนวณสำหรับงานที่ทำ

มาตรฐานที่ระบุมีให้ในภาคผนวก 3

2.5. ในการเชื่อมต่อกับการเปิดตัวของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใหม่ Gosstroy ของรัสเซียจะปรับมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะเพื่อหาผลกำไรและมาตรฐานโดยประมาณสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและการติดตั้ง

2.6. ในกรณีที่เงื่อนไขการผลิตแตกต่างจากมาตรฐานที่นำมาใช้และกำไรที่คำนวณบนพื้นฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมจะไม่ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาสำหรับการพัฒนาแรงจูงใจในการผลิตและวัสดุสำหรับพนักงานโดยการปรึกษากับลูกค้านักพัฒนาแนะนำให้พัฒนาและใช้มาตรฐานส่วนบุคคล ไม่รวมโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)

2.7. การแก้ไขมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก่อสร้างของรัสเซีย ไม่อนุญาต

3. ขั้นตอนการคำนวณการจัดอันดับบุคคลสำหรับกำไรโดยประมาณ

3.1. เมื่อคำนวณมาตรฐานของแต่ละบุคคลจะมีการใช้เอกสารทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับมูลค่าของรายการที่เป็นมาตรฐานรวมถึงข้อมูลจากการรายงานทางสถิติและการบัญชีของรัฐ

มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณนั้นพิจารณาจากการคำนวณขององค์กรที่ทำสัญญาซึ่งดำเนินการโดยการคำนวณตามรายการต้นทุนที่กำหนดในวรรค 1.2

3.2 . เมื่อพิจารณาขนาดของกองทุนภายใต้หัวข้อ“ การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย, การสร้างสินทรัพย์ถาวร”, การวิเคราะห์ควรทำจากตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกสถานะของทรัพย์สินขององค์กรที่ทำสัญญา (ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวรในสินทรัพย์, ส่วนที่ใช้งานอยู่ของสินทรัพย์ถาวร) ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน ฯลฯ )

จำนวนเงินภายใต้บทความนี้พิจารณาจากการคำนวณตามข้อมูลของแผนธุรกิจของการพัฒนาการลงทุนขององค์กรและการบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ในช่วงก่อนหน้า

3.3 . จำนวนเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่เป็นสาระสำคัญสำหรับพนักงานควรถูกกำหนดโดยใช้ข้อมูลจากผู้รับเหมาช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งจะแสดงไว้ในภาคผนวกของงบดุล

ภาคผนวกแสดงถึงการจ่ายเงินสดและสิ่งจูงใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการรวมถึง:

ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนบางประเภทนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาแรงงาน (สัญญา);

ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม (รวมถึงการให้เปล่า) แก่พนักงานเพื่อมีส่วนร่วมในระบบการจำนองหรือเพื่อชำระคืนเงินกู้บางส่วนสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและความต้องการทางสังคมอื่น ๆ ;

ชำระส่วนต่างของมูลค่าเมื่อขายในราคาพิเศษ (ต่ำกว่าตลาด) สำหรับสินค้า (งานและบริการ) แก่พนักงานขององค์กร

การจ่ายบัตรกำนัลสำหรับการรักษาหรือการพักผ่อนหย่อนใจของการทัศนศึกษาหรือการเดินทางการเรียนในส่วนของกีฬาสโมสรหรือคลับการเยี่ยมชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมความบันเทิงหรือพลศึกษา (กีฬา) รวมถึงการชำระเงินอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

การจ่ายเงินและสิ่งจูงใจเงินสดที่ระบุรวมถึงการเพิ่มภาษีสังคมเดี่ยวตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับจำนวนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ

3.4. สำหรับค่าใช้จ่ายที่กำหนดตามวรรค 3.2., 3.3. ภาษีถูกคำนวณตามกฎหมายที่บังคับใช้

3.5 ภาษีเงินได้คำนวณขึ้นตามตัวชี้วัดที่คำนวณได้สำหรับแต่ละรายการซึ่งรวมอยู่ในการคำนวณกำไรโดยประมาณ

3.6 การคำนวณภาษีทรัพย์สินคำนวณจากข้อมูลสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งรวมถึงเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการได้มาและการปรับปรุงให้ทันสมัย

3.7 การคำนวณบรรทัดฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณนั้นดำเนินการตามสูตร:

ที่อยู่: H และ - อัตราผลกำไรส่วนบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์

ไม่มีหน้า - จำนวนกำไรที่กำหนดโดยการคำนวณสำหรับผู้รับเหมาเฉพาะพันรูเบิล

W - จำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโดยตรง) พันรูเบิล

4. ขั้นตอนการคำนวณผลกำไรโดยประมาณในการร่างเอกสารประมาณการ

4.1 เมื่อรวบรวมการคำนวณโดยประมาณในท้องถิ่น (การประมาณการ) โดยไม่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ การคำนวณกำไรโดยประมาณจะถูกสร้างขึ้นเมื่อสิ้นสุดการคำนวณ (การประมาณ) และเมื่อการสร้างโดยส่วน - ในตอนท้ายของแต่ละส่วนและโดยทั่วไปตามการคำนวณโดยประมาณ

4.2 ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรโดยประมาณในเอกสารประมาณการขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและขั้นตอนการออกแบบ

4.3 เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ระดับราคาปัจจุบันกำไรที่ประมาณการสามารถกำหนดได้จากสูตร:

ในขั้นตอนโครงการ:

, (2)

, (3)

ที่อยู่: P - กำไรโดยประมาณพันรูเบิล

W - จำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักรที่นำมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโดยตรงของการประมาณการในท้องถิ่น (ประมาณการ) พันรูเบิล;

อร์ทแคโรไลนา - มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับผลกำไรโดยประมาณที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกองทุนค่าแรงของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักร) เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรง

Ncni - อัตรากำไรโดยประมาณสำหรับ ผม- ประเภทของงานก่อสร้างและงานติดตั้งที่ให้ไว้ในภาคผนวก 3 เป็นเปอร์เซ็นต์

n - จำนวนงานทั้งหมดสำหรับสถานที่นี้

4.4 เมื่อใช้วิธีการดัชนีพื้นฐานค่าใช้จ่ายโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยสูตร:

ในขั้นตอนโครงการ:

, (4)

ในขั้นตอนของ "เอกสารการทำงาน":

, (5)

ที่อยู่: ส - จำนวนเงินทุนสำหรับค่าจ้างของคนงานก่อสร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักรที่นำมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโดยตรงของการประมาณการในท้องถิ่น (ประมาณการ) รวบรวมโดยใช้มาตรฐานและราคาประมาณในระดับพื้นฐานพันรูเบิล;

ซี และ W ไมล์ - รวมสำหรับ ผม- ประเภทของงานที่ประมาณการต้นทุนของแรงงาน (เงินเดือนพื้นฐาน) ของคนงานก่อสร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักรพันรูเบิล;

และจาก - ดัชนีระดับเงินปัจจุบันสำหรับค่าตอบแทนในการก่อสร้างที่สัมพันธ์กับระดับของค่าตอบแทน (ค่าจ้างขั้นพื้นฐานโดยประมาณของแรงงาน) นำมาพิจารณาโดยบรรทัดฐานและราคาโดยประมาณของระดับพื้นฐาน

n - จำนวนประเภทของงานสำหรับสถานที่นี้

4.5. เมื่อพิจารณาต้นทุนการก่อสร้างและงานติดตั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายบุคคล (บุคคล) ภายใต้สัญญาของครัวเรือนหรือสัญญาก่อสร้างขอแนะนำให้กำหนดกำไรโดยประมาณในอัตราบุคคลที่ตกลงกับลูกค้า

5. การจัดระเบียบของการทำงานเกี่ยวกับการกำหนดกฎเกณฑ์ของกำไร

5.1. คำแนะนำวิธีการทั่วไปสำหรับการพัฒนามาตรฐานกำไรโดยประมาณจัดทำโดยกรมกำหนดราคาและการปันส่วนโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนของ Gosstroy ของรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากรมกำหนดราคา)

5.2. การพัฒนามาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมรวมถึงมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างและติดตั้งนั้นดำเนินการโดยองค์กร - นักพัฒนาซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำหนดราคา

ร่างมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลกำไรโดยประมาณได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) เกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (MVK) ของ Gosstroy ของรัสเซีย

จากผลของการตรวจสอบที่ MVK องค์กรผู้พัฒนาทำการปรับปรุงที่เหมาะสมกับมาตรฐานร่าง

มาตรฐานที่ปรับแล้วจะถูกโอนไปยังแผนกกำหนดราคาซึ่งหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วให้ส่งเพื่อขออนุมัติในลักษณะที่กำหนด

5.3. การพัฒนามาตรฐานส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาแต่ละรายดำเนินการโดยตรงโดยองค์กรที่ทำสัญญาหรือศูนย์ภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (RCSC) การออกแบบและองค์กรอื่น ๆ บนพื้นฐานของการทำสัญญาสรุปสำหรับการทำงานเหล่านี้ ร่างมาตรฐานที่พัฒนาแล้วแต่ละรายการของกำไรโดยประมาณถูกโอนโดยผู้รับเหมาไปยังลูกค้านักพัฒนาเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้พัฒนาทำการปรับเปลี่ยนร่างเกณฑ์ปกติของผลกำไรโดยประมาณและส่งต่อไปยังนักพัฒนาลูกค้าเพื่อขออนุมัติ

5.4. ในกรณีของความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งควรได้รับการยืนยันจากโครงการองค์กรก่อสร้าง (PIC) อนุญาตให้รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้งและการพัฒนาฐานการผลิต (ภาคผนวก 2 วรรค 3) ในบทที่ 9“ งานและต้นทุนอื่น ๆ ” การคำนวณต้นทุนการก่อสร้างและราคาตามสัญญาตามการคำนวณที่ตกลงกับผู้สร้างลูกค้า

ภาคผนวก 1

1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่หนึ่ง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 หมายเลข 146-FZ (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, หมายเลข 31, มาตรา 3824; 1999, หมายเลข 28, มาตรา 3487; 2000, ฉบับที่ 2, บทความ . 134)

2. กฎหมายของรัฐบาลกลางของวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 เลขที่ 147-ФЗ“ ในการตรากฎหมายส่วนหนึ่งของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย” (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, บทความ 3825; 1999, ฉบับที่ 2888, 3488; 2000 หมายเลข 32 ข้อ 3341)

3. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 5 สิงหาคม 2543 หมายเลข 118-ФЗ“ ในการตรากฎหมายส่วนที่สองแห่งประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและการแก้ไขกฎหมายบางประการของกฎหมายภาษีของรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซีย” (คอลเลกชั่นกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000, ฉบับที่ 32, ศิลปะ 3341)

4. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2534 หมายเลข 1759-1“ บนถนนของกองทุนในสหพันธรัฐรัสเซีย” (Vedomosti ของสภาผู้แทนราษฎรของสภาผู้แทนราษฎรแห่ง RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991, หมายเลข 44, มาตรา 1426; Vedomosti ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย สภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1993, หมายเลข 37, มาตรา 102, การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, หมายเลข 29, มาตรา 3010; 1995, หมายเลข 26, บทความ 2402; หมายเลข 35, บทความ 3503; 1996, หมายเลข 1, บทความ 4, 1997, หมายเลข 22, บทความ 2545; 1998, หมายเลข 13, บทความ 1473; หมายเลข 26, บทความ 3013; 1999, หมายเลข 1, บทความ 1; หมายเลข 7, บทความ 879; หมายเลข 16, มาตรา 1930 หมายเลข 18 ข้อ 2221)

5. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 13 ธันวาคม 2534 หมายเลข 2030-1“ ภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ” (แถลงการณ์ของสภาผู้แทนราษฎรของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, หมายเลข 12, 599 บทความหมายเลข 34 ; 1993, หมายเลข 4, บทความ 118; หมายเลข 25, บทความ 905; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, หมายเลข 18, บทความ 1590)

6. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 27 ธันวาคม 2534 หมายเลข 2118-1“ โดยพื้นฐานของระบบภาษีในสหพันธรัฐรัสเซีย” ข้อ 2 ข้อ 18 บทความและบทความ 19, 20, 21 (แถลงการณ์ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสหพันธรัฐรัสเซีย 2535 , หมายเลข 11, บทความ 52; หมายเลข 34, บทความ 1976, 1993, หมายเลข 4, มาตรา 118; การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997, หมายเลข 30, บทความ 3593; 1998, หมายเลข 31, บทความ 3816, 3828; ไม่ 43, บทความ 5213; 1999, หมายเลข 1, บทความ 1; หมายเลข 7, บทความ 879; หมายเลข 25, บทความ 3041; หมายเลข 28, บทความ 3475; 2000, หมายเลข 32, บทความ 3341)

7. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 1991 ฉบับที่ 2116-1“ เกี่ยวกับภาษีจากผลกำไรขององค์กรและองค์กร” (แถลงการณ์ของสภาผู้แทนราษฎรของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2535, 11, มาตรา 525; 1976; ลำดับที่ 4 บทความ 118; Rossiyskaya Gazeta, 1993, 3 พฤศจิกายน, ฉบับที่ 205, การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, หมายเลข 27, บทความ 2823; ฉบับที่ 29, บทความ 3010, ฉบับที่ 32, 3304 บทความ ; 1995, ฉบับที่ 18, ศิลปะ 1592; ฉบับที่ 26, ศิลปะ 2402, 2403; ฉบับที่ 49, ศิลปะ 4695; 1996, ฉบับที่ 1, ศิลปะ 4, 20; ฉบับที่ 51, ศิลปะ 5682; 1997, ฉบับที่ 3, ศิลปะ .357; 998, ลำดับ 47, บทความ 5702; 1999, หมายเลข 2, บทความ 237; หมายเลข 10 บทความ 1162; หมายเลข 14, มาตรา 1660; 2000, ฉบับที่ 32, มาตรา 3341)

8. กฎหมายของรัฐบาลกลางของวันที่ 19 มิถุนายน 2000 ฉบับที่ 82-ФЗ“ ค่าแรงขั้นต่ำ” (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000. ฉบับที่ 26. บทความ 2729)

9. คำสั่งของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 5 สิงหาคม 2535 หมายเลข 552“ ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ (งานบริการ) รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต (งานบริการ) และขั้นตอนสำหรับการก่อตัวของผลลัพธ์ทางการเงิน สำหรับการเก็บภาษีเพื่อผลกำไร” (รวมการกระทำของประธานาธิบดีและรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, หมายเลข 9, บทความ 602; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, หมายเลข 27, บทความ 2587; หมายเลข 28, บทความ 2686; หมายเลข 48, มาตรา 4683; 1996, ฉบับที่ 43, ศิลปะ 4924; ฉบับที่ 49, ศิลปะ 5557; 1998, ฉบับที่ 2, ศิลปะ 260; ฉบับที่ 22, ศิลปะ 2469; ฉบับที่ 37, ศิลปะ 4624; 1999, 29 มาตรา 3757 ;. 2000 №23บทความ 2431) ..

11. คำแนะนำของกระทรวงภาษีและหน้าที่ของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ฉบับที่ 62“ ในขั้นตอนการคำนวณและการจ่ายเงินเพื่องบประมาณภาษีกำไรของวิสาหกิจและองค์กร”

12. จดหมายของบริการภาษีของรัฐของรัสเซียลงวันที่ 2 เมษายน 1.996 เลขที่ 07-3-08 / 112 "เกี่ยวกับภาษีรายได้ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน"

13. จดหมายของบริการภาษีของรัฐของรัสเซียลงวันที่ 6 มกราคม 1997 หมายเลข 02-4-07 / 1 "เกี่ยวกับภาษีเงินได้ของ บริษัท และองค์กร"

14. จดหมายของกรมปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 24 มิถุนายน 1997 ฉบับที่ 04-02-14“ ในรายการของต้นทุนรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตสำหรับการก่อตัวของต้นทุนกำไร”

15. จดหมายของการให้บริการภาษีของรัฐของรัสเซียลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 หมายเลขШС-6-02 / 768 "คำแนะนำที่เป็นระเบียบเกี่ยวกับปัญหาการเก็บภาษีกำไร" (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 1999)

16. จดหมายของกระทรวงภาษีและอากรของรัสเซียลงวันที่ 17 มกราคม 2000 ฉบับที่ 02-1-16 / 2“ เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากกำไรที่ผู้เข้าร่วมในกิจการร่วมค้าได้รับ”

17. จดหมายของกรมนโยบายภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ฉบับที่ 04-02-05 / 2“ เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลต่างรวม”

18. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 9 ธันวาคม 1998 เลขที่ 60n“ ในการอนุมัติกฎระเบียบทางบัญชี“ นโยบายการบัญชีขององค์กร” PBU 1/98” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)

19. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ฉบับที่ 43n“ เมื่อได้รับอนุมัติจากกฎระเบียบทางบัญชี“ งบการบัญชีขององค์กร” PBU 4/99”

20. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 หมายเลข 34n“ ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานทางการเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2000)

21. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 13 มกราคม 2000 หมายเลข 4n“ ในรูปแบบของงบการเงินขององค์กร”

22. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 1999 ฉบับที่ 32n“ เมื่อได้รับอนุมัติจากระเบียบบัญชี“ รายได้ขององค์กร” PBU 9/99” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)

23. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 1999 ฉบับที่ 33n“ ตามการอนุมัติของระเบียบบัญชี“ ค่าใช้จ่ายขององค์กร” PBU 10/99” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)

24. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียวันที่ 15 มิถุนายน 2541 ฉบับที่25н“ เมื่อได้รับอนุมัติจากระเบียบการบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ” ของ PBU 5/98” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2000) .

25. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 3 กันยายน 1997 หมายเลข 65n“ เมื่อได้รับอนุมัติจากระเบียบบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร” RAS 6/97” (แก้ไขเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2543)

26. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 10 มกราคม 2000 ลำดับ 2n“ ตามการอนุมัติของระเบียบบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินมูลค่าที่แสดงในสกุลเงินต่างประเทศ” PBU 3/2000”

27. คำสั่งของการบริการภาษีของรัฐของรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 หมายเลข 33“ ในขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่องบประมาณ” (แก้ไขเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 2538, 29 พฤษภาคม, 13 มิถุนายน 1997, 2 เมษายน 2541)

28. คำสั่งของกระทรวงภาษีและหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 หมายเลข BG-3-04 / 389“ การแก้ไขคำสั่งการให้บริการภาษีของรัฐรัสเซียในวันที่ 08 มิถุนายน 95 ฉบับที่ 33“ ขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามงบประมาณ”

29. คำแนะนำของกระทรวงภาษีและหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59“ ในขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับในกองทุนถนน”

30. คำสั่งของกระทรวงภาษีและหน้าที่ของรัสเซียเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2000 ฉบับที่ BG-3-03 / 361“ การแก้ไขคำแนะนำของกระทรวงภาษีและหน้าที่ของรัสเซียปี 04.04.2000 ฉบับที่ 59“ ในขั้นตอนการคำนวณและการชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน”

31. ขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและขนาดสูงสุดของมลพิษสิ่งแวดล้อมการกำจัดของเสียอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 632 (การเก็บรวบรวมการกระทำของประธานาธิบดีและรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 1992 บทความ 726; 1995, ฉบับที่ 3, ข้อ 190)

32. มาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการปล่อยการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสียที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 1992 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมในวันที่ 18 สิงหาคม 1993)

33. จดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 22 ธันวาคม 1992 หมายเลข 9-5-12 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียลงวันที่ 21 ธันวาคม 1992 หมายเลข 04-04 / 72-6344 "ขั้นตอนการส่งวิสาหกิจสถาบันองค์กรประชาชนนิติบุคคลต่างประเทศและพลเมือง เงินทุนเพื่อกองทุนสิ่งแวดล้อมของรัฐนอกเขตงบประมาณ” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2538, 11 สิงหาคม 2540)

34. มติ Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 1993 ฉบับที่ 22“ ในบางประเด็นของการปฏิบัติตามกฎหมายของ RSFSR“ ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม” (แถลงการณ์ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, ลำดับ 3, 2000) .

ภาคผนวก 2

ค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานของกำไรโดยประมาณ

1. ต้นทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา

บริจาคเพื่อการกุศล;

การพัฒนาสาธารณูปโภคและสังคม

บริจาคโดยสมัครใจเพื่อกองทุนการเลือกตั้ง;

โบนัสให้กับพนักงานที่ไม่ได้ผลิตสินค้า

การชำระเงินของวันหยุดเพิ่มเติม (ภายในระยะเวลาที่กำหนด);

จัดสรรผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ

ค่าชดเชยค่าอาหารในห้องอาหารและบุฟเฟ่ต์

การชำระค่าโดยสารในการขนส่งมวลชน

ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เมื่ออ้างถึงคนงานเพื่อทำการติดตั้งการว่าจ้างและการก่อสร้างสำหรับลักษณะมือถือและการเดินทางของกิจกรรมของพวกเขาสำหรับการทำงานบนพื้นฐานการหมุน;

ชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินมาตรฐานที่กำหนด

ประกันภัยของบุคลากรขององค์กรก่อสร้าง (ยกเว้นประกันสังคมภาคบังคับและประกันสุขภาพ)

ในการจัดตั้งกิจการร่วมค้า;

การซื้อหุ้นพันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การชำระคืนเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์และการชำระดอกเบี้ยรวมถึงเงินให้สินเชื่อรอตัดบัญชีและค้างชำระ (เกินจำนวนเงินในอัตราคิดลดของธนาคารกลางของรัสเซีย)

การชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนให้กับพนักงานสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน

การชำระเงินเกินการปล่อยมลพิษสูงสุดที่อนุญาต

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของกองทุนขององค์กรเอง

2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน

ขั้นตอนการเติมเงินเหล่านี้มีไว้สำหรับเมื่อสิ้นสุดสัญญางานรวมถึงการชำระเงินล่วงหน้าของการทำงานหรือการได้รับเงินกู้จากธนาคารสำหรับการซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้าง

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้าง

เหล่านี้รวมถึง:

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

อุปกรณ์ทางเทคนิคการสร้างใหม่การขยายและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใหม่

ภาคผนวก 3*

มาตรฐานการประมาณกำไรตามประเภทงานก่อสร้างและงานติดตั้ง

№ หน้า / p	ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง	มาตรฐานการประมาณกำไรใน% ของกองทุนค่าแรงของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักร)	ขอบเขต (จำนวนคอลเล็กชัน HESN, HESNm, HESNp, FER, FERM, FERp)
1	2	3	4
	Earthwork ดำเนินการ:		GESN 2001-01
	วิธีการใช้ยานยนต์		ตาราง 01-01-001 ÷ 138; 01-02-001 ÷ 011; 01-03-001 - 072
	คู่มือวิธี		ตาราง 01-02-55 ÷ 64;
	ใช้วิธีการของ hydromechanization		ตาราง 01-01-144 ÷ 155;
	สำหรับงานประเภทอื่น ๆ (เตรียมงาน, เกี่ยวข้อง, เสริมสร้างความเข้มแข็ง)		ตาราง 01-02-17 ÷ 49; 01-02-65 ÷ 135;
	ทำงานหนักเกินไป		GESN 2001-02
	การระเบิด		GESN 2001-03
	หลุม		GESN 2001-04
	งานเสาเข็ม ลงบ่อ ตรึงดิน:		HESN 2001-05
	งานเสาเข็ม
	ลดเวลส์
	การรวมดิน
	คอนกรีตและโครงสร้างเสาหินคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง:		GESN-2001-06
	ด้านอุตสาหกรรม		ส่วนที่ 01 (ส่วนย่อย 1 ÷ 14, 21)
	ที่อยู่อาศัยและทางแพ่ง		ส่วนที่ 01 (ส่วนย่อย 16 - 20)
	โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง:		GESN 2001-07
	ด้านอุตสาหกรรม		ส่วน 01.02.03.03.04.06.07.08 (แท็บ 07-08-002.003);
	ที่อยู่อาศัยและทางแพ่ง		ส่วน 05.08 (แท็บ 07-08-001,07-08-006);
	โครงสร้างอิฐและบล็อก		GESN 2001-08
	อาคารโครงสร้างโลหะ		GESN 2001-09
	โครงสร้างไม้		GESN 2001-10
			GESN 2001-11
			GESN 2001-12
	ป้องกันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์จากการกัดกร่อน		GESN 2001-13
	โครงสร้างในการก่อสร้างในชนบท:		GESN 2001-14
	โลหะ
	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	กรอบและ obshivnye
	การก่อสร้างเรือนกระจก
	จบงาน		HESN 2001-15
	งานวางท่อประปา - ภายใน (ท่อน้ำประปาท่อระบายน้ำเครื่องทำความร้อนอุปทานแก๊สระบายอากาศและปรับอากาศ)		GESN 2001-16; 17, 18, 19, 20
	อาคารและโครงสร้างที่ยุบได้ชั่วคราว		GESN 2001-21
	เครือข่ายภายนอกของการจัดหาน้ำการระบายน้ำทิ้งการจ่ายความร้อนท่อส่งก๊าซ		GESN 2001-22; 23, 24
	ท่อส่งหลักและท่อ		GESN 2001-25
	งานฉนวนกันความร้อน		GESN 2001-26
	ทางหลวง		HESN 2001-27 (ไม่รวมส่วนที่ 10)
	ทางรถไฟ		GESN 2001-28
	อุโมงค์และรถไฟใต้ดิน:		GESN 2001-29
	วิธีการทำงานแบบปิด
	วิธีการทำงานแบบเปิด
	สะพานและท่อ		GESN 2001-30
	สนามบิน		GESN 2001-31
	รางรถราง		GESN 2001-32
	สายไฟ		GESN 2001-33
	อุปกรณ์การสื่อสารการกระจายเสียงและโทรทัศน์:		GESN 2001-34
	การวางและการติดตั้งเครือข่ายการสื่อสาร		GESNm 2001-10 (ส่วนที่ 06, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในเมือง)), ส่วนที่ 5
	การติดตั้งวิทยุและโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์		GESNm 2001-10 (แผนก 04, 05) GESNm 2001-11 (ส่วน 04)
	การวางและการติดตั้งสายสื่อสารระหว่างเมือง		GESNm 2001-10 (ส่วนที่ 06, ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายไฟเบอร์ออปติกทางไกล)
	การดำเนินการขุด:		GESN 2001-35
	ในอุตสาหกรรมถ่านหิน
	ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
	กำแพงดินของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN 2001-36
	โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN 2001-37
	โครงสร้างหินของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN 2001-38
	โครงสร้างโลหะของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN 2001-39
	โครงสร้างไม้ของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN 2001-40
	งานกันซึมในโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN 2001-41
	ทำงานป้องกันชายฝั่ง		GESN 2001-42
	วิธีการจัดส่งของ slipways และสลิป		GESN 2001-43
	งานใต้น้ำ (ดำน้ำ)		GESN 2001-44
	เตาอุตสาหกรรมและท่อ		GESN 2001-45
	สีเขียว ป้องกันการปลูกป่า		GESN 2001-47
	บ่อน้ำมันและก๊าซ		GESN 2001-48
	น้ำมันนอกชายฝั่งและบ่อก๊าซ		GESN 2001-49
	การติดตั้งอุปกรณ์		GESNm 2001-1 ÷ 7, 9, 10 (แผนก 01 ÷ 03, แผนก 06, แผนก 4, แผนก 08 ÷ 09), 11 (ยกเว้นแผนก 04), 12 (ยกเว้นแผนก 18), 14 ÷ 19, 21 ÷ 37, 39 (ยกเว้นการควบคุมข้อต่อแบบเชื่อมระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ NPP), 41;
	การติดตั้งอุปกรณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์		GESNm 2001-13, 39 (การควบคุมรอยเชื่อมระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ NPP)
	งานไฟฟ้า:
	ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์		GESNm 2001-8
	ที่เว็บไซต์อื่น ๆ		GESNm 2001-8, 20 (แผนก 02)
	อุปกรณ์ส่งสัญญาณการรวมศูนย์การปิดกั้นและการสื่อสารบนทางรถไฟ		GESNm 2001-20 (แผนก 01) GESNm 2001-10 (แผนก 07)
	การจัดเครื่องช่วยขึ้นเครื่องบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบิน		GESNm 2001-8, 10, 11
	การว่าจ้างงาน		GESNp 2001-01-09
	ทำงานเกี่ยวกับการสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ (เสริมสร้างและแทนที่โครงสร้างเดิมการแยกส่วนและการสร้างองค์ประกอบโครงสร้างส่วนบุคคล)		GESN 2001-46

ข้อสังเกต:

1. เมื่อพิจารณาต้นทุนการซ่อมแซมโดยประมาณที่คล้ายกับกระบวนการทางเทคโนโลยีในการก่อสร้างใหม่ (รวมถึงการก่อสร้างองค์ประกอบโครงสร้างใหม่ในอาคารที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม) โดยใช้คอลเลกชัน TER-2001 (FER-2001) ควรใช้มาตรฐานกำไรที่ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ 0.85

2. สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่ายจะใช้อัตรากำไรโดยประมาณกับค่าสัมประสิทธิ์ 0.9

ภาคผนวก 3 (เปลี่ยนรุ่นแล้วรายได้ หมายเลข 1 ).

ภาคผนวก 4

มาตรฐานการประมาณกำไรตามประเภทงานซ่อมและงานก่อสร้าง

№ หน้า / p	ประเภทของงานซ่อมแซมและงานก่อสร้าง	มาตรฐานของกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าแรงของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักร)	สาขาการใช้งาน
1	2	3	4
	Earthwork ดำเนินการ:		GESNr 2001-51
	วิธีการใช้ยานยนต์
	คู่มือวิธี
	ฐานราก		GESNr 2001-52
			GESNr 2001-53
	ที่ทับซ้อนกัน		GESNr 2001-54
	SEPTA		GESNr 2001-55
			GESNr 2001-56
			GESNr 2001-57
	หลังคามุงหลังคา		GESNr 2001-58
	บันไดระเบียง		GESNr 2001-59
	เตาทำงาน		GESNr 2001-60
	งานฉาบปูน		GESNr 2001-61
	งานจิตรกรรม		GESNr 2001-62
	งานแก้ววอลล์เปเปอร์และหันหน้าไปทาง		GESNr 2001-63
	งานปูนปั้น		GESNr 2001-64
	งานสุขาภิบาลภายใน:		GESNr 2001-65
	รื้อและแยกส่วน		แท็บ GESNr-2001-65 1 ÷ 4, 12 ÷ 14, 19, 22 ÷ 24, 26 ÷ 32, 35 ÷ 37, 70, 71;
	เปลี่ยนท่อ		แท็บ GESNr-2001-65 5 ÷ 11, 15 ÷ 18, 20 ÷ 21, 25, 33, 34, 38;
	เครือข่ายวิศวกรรมภายนอก:		GESNr 2001-66
	ถอดชิ้นส่วนทำความสะอาด		แท็บ GESNr-2001-66 1 ÷ 3, 8, 10 ÷ 13, 24 ÷ 27, 35;
	เปลี่ยนท่อ		แท็บ GESNr-2001-66 4 ÷ 7, 9, 14 ÷ 23, 28 ÷ 34, 36 ÷ 47, 50;
	งานไฟฟ้า		GESNr 2001-67
	ความสำเร็จ		GESNr 2001-68
	งานซ่อมและงานก่อสร้างอื่น ๆ		GESNr 2001-69 (ยกเว้นแท็บ 11, 12, 14)

ภาคผนวก 4 (แนะนำให้เลือก)รายได้ หมายเลข 1 ).

การแนะนำ 1. ทั่วไป 2 ขั้นตอนในการกำหนดและใช้มาตรฐานของกำไรโดยประมาณ 3 ขั้นตอนการคำนวณรายได้โดยประมาณมาตรฐานแต่ละรายการ 4 ขั้นตอนการคำนวณกำไรโดยประมาณในการจัดทำเอกสารงบประมาณ 5 องค์กรการทำงานเพื่อกำหนดมาตรฐานของกำไรโดยประมาณ
ภาคผนวก 1	รายการของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำ "แนวทางระเบียบวิธีการในการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง"
ภาคผนวก 2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานของกำไรโดยประมาณ
ภาคผนวก 3 *	มาตรฐานการประมาณกำไรตามประเภทงานก่อสร้างและงานติดตั้ง
ภาคผนวก 4	มาตรฐานการประมาณกำไรตามประเภทงานซ่อมและงานก่อสร้าง

Gosstroy ของรัสเซียตามมติของ 02.28.2001 ฉบับที่ 15 ได้รับการอนุมัติในข้อตกลงกับกระทรวงการคลังของรัสเซียและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย "คำแนะนำวิธีการในการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง" (MDS 81-25.2001) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2001

ในเวลาเดียวกัน“ คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการกำหนดกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง” (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 10.30.92 ฉบับที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของ“ แนวทางระเบียบวิธีสำหรับการกำหนดจำนวนต้นทุนค่าใช้จ่าย ดำเนินการในพื้นที่ของฟาร์นอร์ทและในพื้นที่ที่บรรจุไว้” (MDS 81-5.99)

สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินทุนจากผู้ประกอบการองค์กรและบุคคลนั้น ๆ ข้อกำหนดของแนวทางดังกล่าวเป็นคำแนะนำตามธรรมชาติ

ในการเชื่อมต่อกับคำขอเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวของ "แนวทางระเบียบวิธีการในการประมาณผลกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง" Gosstroy ของรัสเซียแจ้งขั้นตอนการใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณเมื่อคำนวณเอกสารประมาณและคำนวณงานที่ดำเนินการ

สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อนที่จะมีการตัดสินใจในครั้งนี้ควรมีการชี้แจงยอดคงเหลือของประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างและติดตั้งในโครงการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในปี 2544 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2544 รวมถึงต้นทุนการก่อสร้างและงานติดตั้ง ในปี 2544 และปีต่อ ๆ มา

ต้นทุนของงานที่จะดำเนินการโดยผู้รับเหมาหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2544 รวมถึงการคำนวณงานที่ทำขึ้นโดยใช้การประมาณการกำไรที่ได้รับอนุมัติใหม่

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในประมาณการหมดลงลูกค้าสามารถใช้เงินสำรองเพื่อการทำงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือการออมภายใต้รายการอื่น ๆ ของการประเมินนี้

ในกรณีที่ไม่มีแหล่งข้อมูลเหล่านี้เงินเพิ่มเติมที่จำเป็นจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างในลักษณะที่ระบุไว้ในวรรค 3.5.9.2 ของ "คำแนะนำวิธีการในการกำหนดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในรัสเซีย" (MDS 81-1.99)

รอง ประธานกรรมการ Zatsarinsky

คณะกรรมการสภาพของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและคอมเพล็กซ์ชุมชน

(Gosstroy ของรัสเซีย)

แนวทางการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างของ MDC 81-25.2001

ได้รับอนุมัติจากมติ Gosstroy ของรัสเซียครั้งที่ 15 จาก 02.28.2001

ส่งมอบโดยกรมการกำหนดราคาและปันส่วนโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและชุมชนคอมเพล็กซ์ของ Gosstroy ของรัสเซีย

การยอมรับและนำเข้าสู่การดำเนินการจาก 03.03.2001 โดยความละเอียดของ Gosstroy ของรัสเซียลงวันที่ 02.28.2001 ฉบับที่ 15

การเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 10.30.92 ฉบับที่БФ-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางในการกำหนดจำนวนต้นทุนค่าใช้จ่ายและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง ทิศเหนือและพื้นที่ที่บรรจุไว้ (MDS 81-5.99)

พัฒนาโดยศูนย์ Interregional สำหรับการกำหนดราคาในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอาคารของ Gosstroy ของรัสเซีย (หัวหน้างาน - I.I Dmitrenko, ผู้รับเหมาบริหาร - G.P. Shpunt), สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (GASIS) ของกระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย (คาเมนิกา, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ครัสโนดาร์เพื่อกำหนดราคาในการก่อสร้าง Kubanstroytsena (I.A. Krupenina)

พิจารณาโดยกรมการกำหนดราคาและปันส่วนโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนของ Gosstroy ของรัสเซีย (คณะกรรมการบรรณาธิการ: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin, ต. Grishchenkova, V.V.Safonov, A.V. Belov .) และในที่ประชุมของคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) ภายใต้ Gosstroy ของรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง

บรรณาธิการด้านเทคนิค V.I.Shamenkov

แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขตามจดหมายของหน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนของ 18 พฤศจิกายน 2004 เลขที่ AP-5536/06, ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2008 เลขที่ WB-338/02

จดหมายของ Gosstroy ของรัสเซีย
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2544 เลขที่ NZ-1311/10

เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการในการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง

Gosstroy ของรัสเซียตามมติที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ฉบับที่ 15 ได้รับการอนุมัติโดยข้อตกลงกับกระทรวงการคลังของรัสเซียและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย "คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง" (MDS 81-25.2001) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2001
   ในเวลาเดียวกัน“ คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการกำหนดกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง” (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 10.30.92 ฉบับที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของ“ แนวทางระเบียบวิธีสำหรับการกำหนดจำนวนต้นทุนค่าใช้จ่าย ดำเนินการในพื้นที่ของฟาร์นอร์ทและในพื้นที่ที่บรรจุไว้” (MDS 81-5.99)

   สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินทุนจากผู้ประกอบการองค์กรและบุคคลนั้น ๆ ข้อกำหนดของแนวทางดังกล่าวเป็นคำแนะนำตามธรรมชาติ
   ในการเชื่อมต่อกับคำขอเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวของ "แนวทางระเบียบวิธีการประเมินกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง" คณะกรรมการการก่อสร้างของรัฐของรัสเซียแจ้งขั้นตอนการใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณเมื่อคำนวณเอกสารประมาณและคำนวณงานที่ดำเนินการ
   สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อนที่จะมีการตัดสินใจในครั้งนี้ควรมีการชี้แจงยอดคงเหลือของประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างและติดตั้งในโครงการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในปี 2544 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2544 รวมถึงต้นทุนการก่อสร้างและงานติดตั้ง ในปี 2544 และปีต่อ ๆ มา
   ต้นทุนของงานที่จะดำเนินการโดยผู้รับเหมาหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2544 รวมถึงการคำนวณงานที่ทำขึ้นโดยใช้การประมาณการกำไรที่ได้รับอนุมัติใหม่
   ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในประมาณการหมดลงลูกค้าสามารถใช้เงินสำรองเพื่อการทำงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือการออมภายใต้รายการอื่น ๆ ของการประเมินนี้
   ในกรณีที่ไม่มีแหล่งข้อมูลเหล่านี้เงินเพิ่มเติมที่จำเป็นจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างในลักษณะที่ระบุไว้ในวรรค 3.5.9.2 ของ "คำแนะนำวิธีการสำหรับการกำหนดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในรัสเซีย" (MDS 81-1.99)

รอง ประธานกรรมการ Zatsarinsky

แนวทาง
โดยการกำหนดปริมาณของกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง

MDS 81-25.2001

ได้รับอนุมัติจากมติ Gosstroy ของรัสเซียครั้งที่ 15 จาก 02.28.2001

การเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 10.30.92 ฉบับที่БФ-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางในการกำหนดจำนวนของต้นทุนค่าใช้จ่ายและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง ทิศเหนือและพื้นที่ที่บรรจุไว้ (MDS 81-5.99)

พัฒนาโดยศูนย์ Interregional สำหรับการกำหนดราคาในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอาคารของ Gosstroy ของรัสเซีย (หัวหน้างาน - I.I Dmitrenko, ผู้รับเหมาบริหาร - G.P. Shpunt), สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (GASIS) ของกระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย (คาเมนินกรัม, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ครัสโนดาร์ดินแดนในการกำหนดราคาในการก่อสร้าง Kubanstroytsena (I.A. Krupenina)

พิจารณาโดยกรมกำหนดราคาและปันส่วนโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนของ Gosstroy ของรัสเซีย (คณะกรรมการบรรณาธิการ: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin, ต. Grishchenkova, V.V.Safonov, A.V. Belov .) และในที่ประชุมของคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) ภายใต้ Gosstroy ของรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง

บรรณาธิการด้านเทคนิค V.I.Shamenkov

การแก้ไขเบื้องต้นตามจดหมายของหน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 หมายเลข AP-5536/06

บทนำ

“ แนวทางการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001” (ต่อไปนี้แนวทาง) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการคำนวณกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างต้นทุนโดยประมาณของการก่อสร้าง
   แนวทางที่ใช้ในการกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในการพัฒนาเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาสำหรับการวางสัญญาสำหรับการทำงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจากับผู้รับเหมา
แนวทางคำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย“ ในกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซียในรูปแบบของการลงทุน” รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียคำแนะนำวิธีการมาตรฐานสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนการก่อสร้าง 4 ธันวาคม 2538 № BE-11-260 / 7) คำแนะนำวิธีการในการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของกระทรวง และเศรษฐกิจของรัสเซีย№ 118 วันที่ 1 ตุลาคม 1997) เช่นเดียวกับกฎหมายที่มีอยู่และระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและอื่น ๆ . เอกสารตามภาคผนวก 1
   แนวทางดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 01.30.01 ฉบับที่ 06-10-24 / 31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15.12.2000 ฉบับที่ША-681/05)
   บทบัญญัติที่กำหนดไว้ในแนวทางมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของและรูปแบบของการเป็นเจ้าของดำเนินการก่อสร้างทุนที่ค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลางเงินทุนของงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของรัสเซีย การสนับสนุนเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
   สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินทุนจากองค์กรธุรกิจและบุคคลต่างๆข้อกำหนดของเอกสารนี้เป็นคำแนะนำโดยธรรมชาติ
   ข้อกำหนดของแนวปฏิบัตินี้ใช้กับงานที่ดำเนินการในลักษณะทางเศรษฐกิจรวมถึงยกเครื่องอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามอุตสาหกรรม
   แนวทางดังกล่าวคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544
   ในการส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ไปยังที่อยู่:
   117987, Moscow, GSP-1, ul. ผู้รับเหมา 8, อาคาร 2, สำนักงานการกำหนดราคาและการปันส่วนโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและคอมเพล็กซ์ชุมชนของ Gosstroy ของรัสเซีย

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1 แนวทางถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:
- โดยนักลงทุน (ผู้สร้างลูกค้า) ในการจัดทำประมาณการนักลงทุนสำหรับการประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) ในการจัดทำสัญญาสรุปรวม ในการประมูลสัญญาและการกำหนดราคาตามสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา;
   - องค์กรที่ทำสัญญาในการจัดทำข้อเสนอราคาสำหรับการเสนอราคาแข่งขัน
   - องค์กรออกแบบในการพัฒนาเอกสารงบประมาณ
   กำไรโดยประมาณในต้นทุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างโดยประมาณคือเงินทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาสำหรับการพัฒนาการผลิตและแรงจูงใจด้านวัสดุสำหรับแรงงาน
   กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่สามารถนำไปใช้กับต้นทุนของงานได้
   1.2 โครงสร้างของการประมาณการกำไรมาตรฐานที่นำมาพิจารณาค่าใช้จ่ายของ:
   - แยกภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลกลางภูมิภาคและท้องถิ่นรวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีทรัพย์สินภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่นในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5
   - การขยายการทำสำเนาขององค์กรที่ทำสัญญา (การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยการสร้างสินทรัพย์ถาวร)
   - แรงจูงใจทางการเงินสำหรับคนงาน (ความช่วยเหลือทางการเงิน, สุขภาพและมาตรการนันทนาการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีส่วนร่วมของคนงานในกระบวนการผลิต)
   - องค์กรให้ความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่สถาบันการศึกษา
   1.3 ค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานของกำไรโดยประมาณนั้นให้ไว้ในภาคผนวก 2
   1.4 พื้นฐานสำหรับการคำนวณผลกำไรโดยประมาณคือจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร) ณ ราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรงโดยประมาณ
   ขั้นตอนสำหรับการกำหนดจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงานจะได้รับใน“ แนวทางการกำหนดต้นทุนการก่อสร้างในสหพันธรัฐรัสเซีย MDS 81-1.99” ภาคผนวก 4
   1.5 กำไรโดยประมาณถูกพิจารณาโดยใช้:
   - มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่กำหนดขึ้นสำหรับผู้รับเหมาทั้งหมด
   - มาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและงานติดตั้ง;
   - บรรทัดฐานของแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนา (ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมาที่เฉพาะเจาะจง
   การตัดสินใจเลือกตัวเลือกในการคำนวณกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (นักพัฒนาลูกค้า) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

2. ขั้นตอนการกำหนดและบังคับใช้กฎเกณฑ์กำไรโดยประมาณ

2.1 เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งมาตรฐานกำไรของอุตสาหกรรมโดยประมาณคือ 65% ของจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน
   2.2 มาตรฐานอุตสาหกรรมโดยประมาณของกำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโดยประมาณของงานซ่อมแซมและก่อสร้างคือ 50% ของจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักร)
   2.3 มาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมสำหรับผลกำไรโดยประมาณควรนำมาใช้ในการพัฒนาประมาณการนักลงทุนศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการและกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของเรื่องของการประกวดราคาสำหรับการประมูลสัญญา
   โดยข้อตกลงระหว่างผู้สร้างลูกค้าและผู้รับเหมามาตรฐานกำไรเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในขั้นตอนของการพัฒนาเอกสารการทำงานและการคำนวณสำหรับงานที่ทำ
   2.4 เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและงานติดตั้งในขั้นตอนของการพัฒนาเอกสารประกอบการทำงานและการคำนวณสำหรับงานที่ทำจะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทงานก่อสร้างและงานติดตั้ง
   มาตรฐานที่ระบุมีให้ในภาคผนวก 3
   2.5 ในการเชื่อมต่อกับการเปิดตัวของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใหม่ Gosstroy ของรัสเซียจะปรับมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะเพื่อหาผลกำไรและมาตรฐานโดยประมาณสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและการติดตั้ง
   2.6 ในกรณีที่เมื่อเงื่อนไขในการปฏิบัติงานแตกต่างจากมาตรฐานที่นำมาใช้และกำไรที่คำนวณบนพื้นฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาในการพัฒนาแรงจูงใจในการผลิตและวัสดุสำหรับพนักงานโดยปรึกษากับนักพัฒนาลูกค้า ไม่รวมโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)
   2.7 ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมมาตรฐานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการการก่อสร้างของรัสเซีย

3. ขั้นตอนการคำนวณการจัดอันดับบุคคลสำหรับกำไรโดยประมาณ

3.1 เมื่อคำนวณมาตรฐานของแต่ละบุคคลจะมีการใช้เอกสารทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับมูลค่าของรายการที่เป็นมาตรฐานรวมถึงข้อมูลจากการรายงานทางสถิติและการบัญชีของรัฐ
   มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณนั้นพิจารณาจากการคำนวณขององค์กรที่ทำสัญญาซึ่งดำเนินการโดยการคำนวณตามรายการต้นทุนที่กำหนดในวรรค 1.2
3.2 เมื่อกำหนดขนาดของกองทุนภายใต้หัวข้อ“ การทำให้อุปกรณ์ทันสมัยการสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่” การวิเคราะห์ควรทำจากตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกสถานะของผู้รับเหมา (ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวรในสินทรัพย์ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวร) และสถานะที่แท้จริงของสินทรัพย์ถาวร ค่าเสื่อมราคาความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน ฯลฯ )
   จำนวนเงินภายใต้บทความนี้พิจารณาจากการคำนวณตามข้อมูลแผนธุรกิจของการพัฒนาการลงทุนขององค์กรและการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ในช่วงก่อนหน้า
   3.3 จำนวนเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่เป็นสาระสำคัญสำหรับพนักงานควรถูกกำหนดโดยใช้ข้อมูลจากผู้รับเหมาช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งจะแสดงไว้ในภาคผนวกของงบดุล
   ภาคผนวกแสดงถึงการจ่ายเงินสดและสิ่งจูงใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการรวมถึง:
   - ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนบางประเภทนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาแรงงาน (สัญญา)
   - ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม (รวมถึงการให้เปล่า) แก่พนักงานเพื่อมีส่วนร่วมในระบบการจำนองหรือเพื่อชำระคืนเงินกู้บางส่วนสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและความต้องการทางสังคมอื่น ๆ ;
   - ชำระส่วนต่างของมูลค่าเมื่อขายในราคาพิเศษ (ต่ำกว่าตลาด) ของสินค้า (งานและบริการ) แก่พนักงานขององค์กร
   - การชำระเงินของบัตรกำนัลสำหรับการรักษาหรือการพักผ่อนทัศนศึกษาหรือการเดินทางชั้นเรียนในส่วนกีฬาสโมสรหรือคลับเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมบันเทิงหรือพลศึกษา (กีฬา) เหตุการณ์เช่นเดียวกับการชำระเงินที่คล้ายกันอื่น ๆ
   การจ่ายเงินและสิ่งจูงใจเงินสดที่ระบุรวมถึงการเพิ่มภาษีสังคมเดี่ยวตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับจำนวนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ
   3.4 สำหรับค่าใช้จ่ายที่กำหนดตามวรรค 3.2., 3.3. ภาษีถูกคำนวณตามกฎหมายที่บังคับใช้
   3.5 ภาษีเงินได้คำนวณขึ้นตามตัวชี้วัดที่คำนวณได้สำหรับแต่ละรายการซึ่งรวมอยู่ในการคำนวณกำไรโดยประมาณ
   3.6 การคำนวณภาษีทรัพย์สินคำนวณจากข้อมูลสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งรวมถึงเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการได้มาและการปรับปรุงให้ทันสมัย
   3.7 การคำนวณบรรทัดฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณนั้นดำเนินการตามสูตร:
(1)
ที่ไหน: ไม่มี - อัตราผลกำไรส่วนบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์;
   PP - จำนวนกำไรที่กำหนดโดยการคำนวณสำหรับผู้รับเหมาซองจดหมาย, พันรูเบิล;
   З - จำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรง) พันรูเบิล

4. ขั้นตอนการคำนวณผลกำไรโดยประมาณในการร่างเอกสารประมาณการ

4.1 เมื่อรวบรวมการคำนวณโดยประมาณในท้องถิ่น (การประมาณการ) โดยไม่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ การคำนวณกำไรโดยประมาณจะทำในตอนท้ายของการคำนวณ (การประมาณการ) และเมื่อการสร้างโดยส่วน - ในตอนท้ายของแต่ละส่วนและโดยทั่วไปตามการคำนวณโดยประมาณ
   4.2 ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรโดยประมาณในเอกสารประมาณการขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและขั้นตอนการออกแบบ
   4.3 เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ระดับราคาปัจจุบันกำไรที่ประมาณการสามารถกำหนดได้จากสูตร:
   ที่เวที“ โครงการ”:
, (2)

(3)
   โดยที่: P คือกำไรโดยประมาณพันรูเบิล
   З - จำนวนเงินทุนสำหรับค่าแรงของคนงานก่อสร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักรที่พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโดยตรงของประมาณการท้องถิ่น (ประมาณ) พันรูเบิล;
   Нз - มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมของกำไรโดยประมาณที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักร) เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรง
   Нcni - อัตรากำไรโดยประมาณสำหรับงานก่อสร้างและติดตั้ง i-th ชนิดที่กำหนดในภาคผนวก 3 เป็นเปอร์เซ็นต์

   4.4 เมื่อใช้วิธีฐานดัชนีผลกำไรโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยสูตร:
   ที่เวที“ โครงการ”:
(4)
   ในขั้นตอนของ“ เอกสารการทำงาน”:
(5)
   ที่ไหน: Зб - จำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงานของคนงานก่อสร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักรซึ่งถูกนำมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโดยตรงของการประมาณการในท้องถิ่น (ประมาณการ) รวบรวมโดยใช้บรรทัดฐานและราคาประมาณระดับพื้นฐานพันรูเบิล;
   ЗciและЗmi - ประเภทของงาน i-th โดยประมาณค่าใช้จ่ายแรงงาน (ค่าแรงพื้นฐาน) ของคนงานก่อสร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรพันรูเบิล
   Iot - ดัชนีระดับเงินปัจจุบันสำหรับค่าตอบแทนในการก่อสร้างที่สัมพันธ์กับระดับของค่าตอบแทน (ค่าจ้างขั้นพื้นฐานโดยประมาณของคนงาน) นำมาพิจารณาโดยบรรทัดฐานและราคาโดยประมาณของระดับพื้นฐาน
   n คือจำนวนชนิดทั้งหมดของงานสำหรับสถานที่นี้
   4.5 เมื่อพิจารณาต้นทุนการก่อสร้างและงานติดตั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายบุคคล (บุคคล) ภายใต้สัญญาของครัวเรือนหรือสัญญาก่อสร้างขอแนะนำให้กำหนดกำไรโดยประมาณในอัตราที่แต่ละคนตกลงกับลูกค้า

5. การจัดระเบียบของการทำงานเกี่ยวกับการกำหนดกฎเกณฑ์ของกำไร

5.1 คำแนะนำวิธีการทั่วไปสำหรับการพัฒนามาตรฐานกำไรโดยกรมการกำหนดราคาและการปันส่วนโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนของ Gosstroy ของรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากรมกำหนดราคา)
   5.2 การพัฒนามาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมรวมถึงมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างและติดตั้งนั้นดำเนินการโดยองค์กร - นักพัฒนาซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำหนดราคา
   ร่างมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลกำไรโดยประมาณได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) เกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (MVK) ของ Gosstroy ของรัสเซีย
   จากผลของการตรวจสอบที่ MVK องค์กรผู้พัฒนาทำการปรับปรุงที่เหมาะสมกับมาตรฐานร่าง
   มาตรฐานที่ปรับแล้วจะถูกโอนไปยังแผนกกำหนดราคาซึ่งหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วให้ส่งเพื่อขออนุมัติในลักษณะที่กำหนด
   5.3 การพัฒนามาตรฐานส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาแต่ละรายดำเนินการโดยตรงโดยองค์กรที่ทำสัญญาหรือศูนย์ภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (RCSC) การออกแบบและองค์กรอื่น ๆ บนพื้นฐานของการทำสัญญาสรุปสำหรับการทำงานเหล่านี้ ร่างมาตรฐานที่พัฒนาแต่ละฉบับของกำไรโดยประมาณถูกโอนโดยผู้รับเหมาไปยังนักพัฒนาลูกค้าเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้พัฒนาทำการปรับเปลี่ยนร่างเกณฑ์ปกติของกำไรโดยประมาณและส่งต่อไปยังนักพัฒนาลูกค้าเพื่อขออนุมัติ
   5.4 ในกรณีของความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งควรได้รับการยืนยันจากโครงการองค์กรก่อสร้าง (PIC) อนุญาตให้รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้งและการพัฒนาฐานการผลิต (ภาคผนวก 2 วรรค 3) ในบทที่ 9“ งานและต้นทุนอื่น ๆ ” ต้นทุนการก่อสร้างและราคาตามสัญญาตามการคำนวณที่ตกลงกับลูกค้าผู้พัฒนา

ภาคผนวก 1

รายการเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำ“ แนวทางการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง”

1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่หนึ่ง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 หมายเลข 146-FZ (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 9 กรกฎาคม 1999, 2 มกราคม 2000)
   2. กฎหมายของรัฐบาลกลางของวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 เลขที่ 147-ФЗ“ ในการตรากฎหมายส่วนหนึ่งของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 1999)
3. กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2000 เลขที่ 118-ФЗ“ ในการตรากฎหมายส่วนที่สองของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและการแก้ไขกฎหมายบางฉบับของสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยภาษี”
   4. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 18 ตุลาคม 2534 หมายเลข 1759-1“ กองทุนถนนในสหพันธรัฐรัสเซีย” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2535, 1 กรกฎาคม, 11 พฤศจิกายน 1994, 23 มิถุนายน, 22 สิงหาคม, 27 ธันวาคม 2538, 26 กุมภาพันธ์, 26 พฤษภาคม 2540, 28 มีนาคม, 27 มิถุนายน, 29 ธันวาคม 2541, 10 กุมภาพันธ์, 12 เมษายน 4 พฤษภาคม 2542)
   5. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2030-1“ เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินของผู้ประกอบการ” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 22 ธันวาคม 1992, 6 มีนาคม, 3 มิถุนายน 1993, 11 พฤศจิกายน 2537 ., 25 เมษายน, 23 มิถุนายน, 22 สิงหาคม, 1995, 8 มกราคม 2541, 10 กุมภาพันธ์, 4 พฤษภาคม 1999)
   6. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 หมายเลข 2118-1“ โดยพื้นฐานของระบบภาษีในสหพันธรัฐรัสเซีย” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 22 ธันวาคม 1992, 21 พฤษภาคม 1993, 1 กรกฎาคม 2537, 21 กรกฎาคม 1997, 31 กรกฎาคม, 22 ตุลาคม, 18 พฤศจิกายน, 29 ธันวาคม 1998, 10 กุมภาพันธ์, 17 มิถุนายน, 8 กรกฎาคม 1999) ตามที่บทความ 18 วรรค 2 และศิลปะ 19,20,21
   7. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 27 ธันวาคม 2534 หมายเลข 2116-1“ เกี่ยวกับภาษีจากผลกำไรขององค์กรและองค์กร” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 22 ธันวาคม 1992, 27 สิงหาคม 1993, 27 ตุลาคม 1993, 27 ตุลาคม 11 3 ธันวาคม 2537, 25 เมษายน, 23.26 มิถุนายน, 30 พฤศจิกายน, 27.31 ธันวาคม, 1995, 14 ธันวาคม 2539, 10 มกราคม 28 มิถุนายน 2540, 31 กรกฎาคม 29 ธันวาคม 2541, 6 มกราคม, 10 กุมภาพันธ์, 3 มีนาคม, 31, 4 พฤษภาคม 1999 การตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 28 ตุลาคม 1999 ฉบับที่ 14-P)
   8. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 19 มิถุนายน 2000 ฉบับที่ 82-ФЗ“ ค่าแรงขั้นต่ำ”
   9. คำสั่งของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 5 สิงหาคม 2535 หมายเลข 552“ ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ (งานบริการ) รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต (งานบริการ) และขั้นตอนการก่อตัวของผลลัพธ์ทางการเงิน จากการเก็บภาษีจากกำไร” (แก้ไขเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 1 กรกฎาคม 20 พฤศจิกายน 2538, 21 มีนาคม, 14 ตุลาคม, 22 พฤศจิกายน 1996, 11 มีนาคม, 31 ธันวาคม 1997, 27 พฤษภาคม 5.6, 11 กันยายน 2541, 26 มิถุนายน, 12 กรกฎาคม 2542, 31 พฤษภาคม 2543)
10. “ แนวทางทั่วไปสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนงานก่อสร้าง” ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการก่อสร้างของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 หมายเลข BE-11-260 / 7 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1997)
   11. การเรียนการสอนของกระทรวงภาษีและครัวเรือนของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ฉบับที่ 62“ ในขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีเงินได้ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรเพื่องบประมาณ”
   12. จดหมายของบริการภาษีของรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 2 เมษายน 1996 ฉบับที่ 07-3-08 / 112“ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ของธุรกิจและองค์กรเอกชน”
   13. จดหมายของบริการภาษีของรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 6 มกราคม 1997 หมายเลข 02-4-07 / 1“ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ของ บริษัท และองค์กร”
   14. จดหมายของกรมปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 24 มิถุนายน 1997 ฉบับที่ 04-02-14“ ในรายการของต้นทุนรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตสำหรับการก่อตัวของต้นทุนกำไร”
   15. จดหมายของบริการภาษีของรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 1998 เลขที่ШС-6-02 / 768“ คำแนะนำที่เป็นระเบียบเกี่ยวกับปัญหาการเก็บภาษีจากกำไร” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 1999)
   16. จดหมายของกระทรวงภาษีอากรของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 17 มกราคม 2543 ฉบับที่ 02-1-16 / 2“ เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากกำไรที่ผู้เข้าร่วมในกิจการร่วมค้าได้รับ”
   17. จดหมายของกรมนโยบายภาษีของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ฉบับที่ 04-02-05 / 2“ เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยนและความแตกต่างของผลรวม”
   18. คำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 9 ธันวาคม 2541 หมายเลข 60 n“ เมื่อได้รับอนุมัติจากกฎระเบียบทางการบัญชีนโยบายการบัญชีขององค์กร” PBU 1/98” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
   19. คำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ฉบับที่ 43 n“ เมื่อได้รับอนุมัติจากกฎระเบียบทางบัญชี“ งบการบัญชีขององค์กร” PBU 4/99”
   20. คำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 หมายเลข 34n“ ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานทางการเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2000)
   21. คำสั่งของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ลำดับที่ 4n“ ในรูปแบบของงบการเงินขององค์กร”
   22. คำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 1999 ฉบับที่ 32n“ เมื่อได้รับอนุมัติจากกฎระเบียบทางบัญชี“ รายได้ขององค์กร PBU 9/99” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
23. คำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 1999 ฉบับที่ 33n“ เมื่อได้รับอนุมัติจากกฎระเบียบทางบัญชี“ ค่าใช้จ่ายขององค์กร” PBU 10/99” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
   24. คำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2541 ลำดับที่ 25n“ เมื่อได้รับอนุมัติจากระเบียบบัญชี“ การบัญชีสินค้าคงเหลือ” ของ PBU 5/98” (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543 )
   25. คำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 3 กันยายน 1997 เลขที่ 65n“ เมื่อได้รับอนุมัติจากข้อบังคับการบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร” PBU 6/97” (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2000)
   26. คำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 10 มกราคม 2543 ลำดับ 2n“ ในการอนุมัติกฎระเบียบทางบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ” PBU 3/2000”
   27. คำแนะนำของการบริการภาษีของรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย 8 มิถุนายน 2538 หมายเลข 33 "ในขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจกับงบประมาณ" (แก้ไขเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 2538, 29 พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2540 2 เมษายน 2541)
   28. คำสั่งของกระทรวงภาษีและหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 15.11.2000 หมายเลข BG-3-04 / 389“ การแก้ไขคำสั่งการให้บริการภาษีของรัฐรัสเซียหมายเลข 08.06.95 หมายเลข 33“ ในขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่องบประมาณ”
   29. คำแนะนำของกระทรวงภาษีและหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59“ ในขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับในกองทุนถนน”
   30. คำสั่งของกระทรวงภาษีและหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2543 หมายเลข BG-3-03 / 361“ การแก้ไขคำแนะนำของกระทรวงภาษีและหน้าที่ของรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 04.04.2000 หมายเลข 59“ ในขั้นตอนการคำนวณและการชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน”
   31. “ ขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและขนาดสูงสุดสำหรับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม, การกำจัดของเสีย, ผลกระทบที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ”, ได้รับอนุมัติจากพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 632
   32. มาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับค่าธรรมเนียมการปล่อยการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสียที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 1992 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมในวันที่ 18 สิงหาคม 2536)
33. จดหมายของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2535 หมายเลข 9-5-12 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 1992 หมายเลข 04-04 / 72-6344 "ขั้นตอนการส่งรัฐวิสาหกิจสถาบันองค์กรพลเมืองหน่วยงานต่างประเทศตามกฎหมาย และพลเมืองของกองทุนเพื่อกองทุนสิ่งแวดล้อมของรัฐ” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2538, 11 สิงหาคม 2540)
   34. มติ Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 1993 ฉบับที่ 22“ ในบางประเด็นของการปฏิบัติตามกฎหมายของ RSFSR“ ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม” (แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2000)

ภาคผนวก 2

ค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานของกำไรโดยประมาณ

1. ต้นทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา
   รวมทั้ง เมื่อ:
   - ผลงานการกุศล
   - การพัฒนาสาธารณูปโภคทางสังคมและสาธารณะ
   - การบริจาคโดยสมัครใจไปยังกองทุนการเลือกตั้ง
   - โบนัสให้กับพนักงานที่ไม่ได้ผลิต
   - การชำระเงินเพิ่มเติม (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) วันหยุด
   - จัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานที่ออกจากงาน, ค่าเบี้ยเลี้ยง;
   - ค่าชดเชยสำหรับค่าอาหารในห้องอาหารและบุฟเฟ่ต์
   - ชำระเงินสำหรับการเดินทางในการขนส่งสาธารณะ
   - ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เมื่ออ้างถึงคนงานเพื่อทำการติดตั้งการว่าจ้างและการก่อสร้างสำหรับลักษณะมือถือและการเดินทางของกิจกรรมของพวกเขาสำหรับการทำงานบนพื้นฐานการหมุน;
   - การชำระเงินค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
   - ชำระค่าใช้จ่ายเดินทางเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
   - การประกันภัยของบุคลากรขององค์กรก่อสร้าง (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับและการประกันสุขภาพ)
   - เพื่อสร้างการร่วมทุน
   - การซื้อหุ้นพันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
   - เนื้อหาของเครื่องมือการจัดการของสมาคมสมาคมข้อกังวลและหน่วยงานกำกับดูแลที่สูงขึ้นอื่น ๆ
   - การชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และการจ่ายดอกเบี้ยแก่พวกเขาเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อรอตัดบัญชีและค้างชำระ (เกินจำนวนเงินที่อัตราคิดลดของธนาคารกลางของรัสเซีย)
   - ชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนให้กับแรงงานเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน
   - การชำระเงินสำหรับเกินการปล่อยมลพิษสูงสุดที่อนุญาต
   - เนื้อหาของสถาบันการศึกษาในงบดุลขององค์กรก่อสร้าง
   - บำรุงรักษาการเกษตรในเครือ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามค่าใช้จ่ายของกองทุนขององค์กรเอง

2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน
ขั้นตอนการเติมเงินเหล่านี้มีไว้สำหรับเมื่อสิ้นสุดสัญญางานรวมถึงการชำระเงินล่วงหน้าของการทำงานหรือการได้รับเงินกู้จากธนาคารสำหรับการซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้าง

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้าง
   เหล่านี้รวมถึง:
   - การบำรุงรักษาองค์กรก่อสร้างและติดตั้งเกี่ยวกับความสมดุลของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ, การศึกษาสาธารณะ, วัฒนธรรมและกีฬา, โรงเรียนอนุบาล, ค่ายเด็ก, ที่พักอาศัย, รวมถึงการแบ่งปันค่าใช้จ่ายกับองค์กรต่างๆ
   - การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การผลิต
   - อุปกรณ์ทางเทคนิคการสร้างใหม่การขยายและการก่อสร้างโรงงานผลิตใหม่

ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง	มาตรฐานการประมาณกำไรใน% ของกองทุนค่าแรงของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักร)	ขอบเขต (จำนวนคอลเล็กชัน HESN, HESNm, HESNp) (FER, FERM, FERp)

Earthwork ดำเนินการ:		GESN-2001-01
วิธีการใช้ยานยนต์		ตาราง 01-01-001-138; 01-02-01-11;
คู่มือวิธี		ตาราง 01-02-55 - 64;
ใช้วิธีการของ hydromechanization		ตาราง 01-01-144 - 155;
สำหรับงานประเภทอื่น ๆ (เตรียมงาน, เกี่ยวข้อง, เสริมสร้างความเข้มแข็ง)		ตาราง 01-02-17 - 49; 01-02-65 - 135;
ทำงานหนักเกินไป		GESN-2001-02
การระเบิด		GESN-2001-03
หลุม		GESN-2001-04
งานเสาเข็ม		GESN-2001-05 ตอนที่ 01
ลงบ่อ
การตรึงดิน
คอนกรีตและโครงสร้างเสาหินคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง:		GESN-2001-06
ด้านอุตสาหกรรม		ส่วนที่ 01 (แผนกที่ 1 ถึง 14)
ที่อยู่อาศัยและทางแพ่ง		ส่วนที่ 01 (ส่วนที่ 16, 17, 18)
โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง:		GESN-2001-07
ด้านอุตสาหกรรม		ส่วนที่ 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 (แท็บ 07-08-002, 003);
ที่อยู่อาศัยและทางแพ่ง		ส่วน 05.08 (แท็บ 07-08-001, 07-08-006);
โครงสร้างอิฐและบล็อก		GESN-2001-08
อาคารโครงสร้างโลหะ		GESN-2001-09
โครงสร้างไม้		GESN-2001-10
		GESN-2001-11
		GESN-2001-12
ป้องกันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์จากการกัดกร่อน		GESN-2001-13
โครงสร้างในการก่อสร้างในชนบท:		GESN-2001-14
โลหะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
karkasnoobshivnye
การก่อสร้างเรือนกระจก
จบงาน		GESN-2001-15
งานวางท่อประปา - ภายใน (ท่อน้ำประปาท่อน้ำทิ้งเครื่องทำความร้อนอุปทานแก๊สระบายอากาศและปรับอากาศ)		GESN-2001-16; 17, 18, 19, 20
อาคารและโครงสร้างที่ยุบได้ชั่วคราว		GESN-2001-21
เครือข่ายภายนอกของการจัดหาน้ำการระบายน้ำทิ้งการจ่ายความร้อนท่อส่งก๊าซ		GESN-2001- 22; 23.24
ท่อส่งหลักและท่อ		GESN-2001-25
งานฉนวนกันความร้อน		GESN-2001-26
ทางหลวง		GESN-2001-27 (ยกเว้นส่วนที่ 10)
ทางรถไฟ		GESN-2001-28
อุโมงค์และใต้ดิน		GESN-2001-29
วิธีการทำงานแบบปิด
วิธีการทำงานแบบเปิด
สะพานและท่อ		GESN-2001-30
สนามบิน		GESN-2001-31
รางรถราง		GESN-2001-32
สายไฟ		GESN-2001-33
อุปกรณ์การสื่อสารการกระจายเสียงและโทรทัศน์:
การวางและการติดตั้งเครือข่ายการสื่อสาร		GESN-2001-34 GESNm-2001-10 (ส่วนที่ 06, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง), ส่วนที่ 5
การติดตั้งวิทยุและโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์		GESNm-2001-10 (แผนก 04, 05) GESNm-2001-11 (แผนก 04)
การวางและการติดตั้งสายสื่อสารระหว่างเมือง		GESNm-2001-10 (แผนก 06, ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายไฟเบอร์ออปติกทางไกล)
การดำเนินการขุด:		GESN-2001-35
ในอุตสาหกรรมถ่านหิน
ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
กำแพงดินของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN-2001-36
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN-2001-37
โครงสร้างหินของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN-2001-38
โครงสร้างโลหะของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN-2001-39
โครงสร้างไม้ของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN-2001-40
งานกันซึมในโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN-2001-41
ทำงานป้องกันชายฝั่ง		GESN-2001-42
วิธีการจัดส่งของ slipways และสลิป		GESN-2001-43
งานใต้น้ำ (ดำน้ำ)		GESN-2001-44
เตาอุตสาหกรรมและท่อ		GESN-2001-45
สีเขียว ป้องกันการปลูกป่า		GESN-2001-47
บ่อน้ำมันและก๊าซ		GESN-2001-48
น้ำมันนอกชายฝั่งและบ่อก๊าซ		GESN-2001-49
การติดตั้งอุปกรณ์		GESNm-2001-1 - 7, 9, 10 (แผนก 01-03, แผนก 06, แผนก 4, แผนก 08-09), 11 (ยกเว้นแผนก 04), 12 (ยกเว้นแผนก 18), 14-19, 21-37 , 39 (ยกเว้นสำหรับการควบคุมการติดตั้งรอยเชื่อมระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ NPP), 41.3;
การติดตั้งอุปกรณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์		GESNm-2001-13, 39 (การควบคุมรอยเชื่อมระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ NPP)
งานไฟฟ้า:
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์		GESNm-2001-8
ที่เว็บไซต์อื่น ๆ		GESNm-2001-8, 20 (แผนก 02)
อุปกรณ์ส่งสัญญาณการรวมศูนย์การปิดกั้นและการสื่อสารบนทางรถไฟ		GESNm-2001-20 (แผนก 01) GESNm-2001-10 (แผนก 07)
การจัดเครื่องช่วยขึ้นเครื่องบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบิน		GESNm-2001-8, 10, 11
การว่าจ้างงาน
ทำงานเกี่ยวกับการสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ (เสริมสร้างและแทนที่โครงสร้างเดิมการแยกส่วนและการสร้างองค์ประกอบโครงสร้างส่วนบุคคล)		GESN-2001-46

ข้อสังเกต:
1. เมื่อพิจารณาต้นทุนการซ่อมแซมโดยประมาณที่คล้ายกับกระบวนการทางเทคโนโลยีในการก่อสร้างใหม่ (รวมถึงการก่อสร้างองค์ประกอบโครงสร้างใหม่ในอาคารที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม) โดยใช้คอลเลกชัน TER-2001 (FER-2001) ควรใช้มาตรฐานกำไรที่ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ 0.85
2. สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่ายจะใช้อัตรากำไรโดยประมาณกับค่าสัมประสิทธิ์ 0.9

(ฉบับแก้ไขแก้ไข 2004)

ประเภทของงานซ่อมแซมและงานก่อสร้าง	มาตรฐานของกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างของคนงานก่อสร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักร	สาขาการใช้งาน

Earthwork ดำเนินการ:		GESNr-2001-51
วิธีการใช้ยานยนต์
คู่มือวิธี
ฐานราก		GESNr-2001-52
		GESNr-2001-53
ที่ทับซ้อนกัน		GESNr-2001-54
SEPTA		GESNr-2001-55
		GESNr-2001-56
		GESNr-2001-57
หลังคามุงหลังคา		GESNr-2001-58
บันไดระเบียง		GESNr-2001-59
เตาทำงาน		GESNr-2001-60
งานฉาบปูน		GESNr-2001-61
งานจิตรกรรม		GESNr-2001-62
งานแก้ววอลล์เปเปอร์และหันหน้าไปทาง		GESNr-2001-63
งานปูนปั้น		GESNr-2001-64
งานสุขาภิบาลภายใน:
รื้อและแยกส่วน		GESNr-2001-65
เปลี่ยนท่อ
เครือข่ายวิศวกรรมภายนอก:
ถอดชิ้นส่วนทำความสะอาด		GESNr-2001-66
เปลี่ยนท่อ
งานไฟฟ้า		GESNr-2001-67
ความสำเร็จ		GESNr-2001-68
งานซ่อมและงานก่อสร้างอื่น ๆ		GESNr-2001-69

หมายเหตุ:
สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่ายจะใช้อัตรากำไรโดยประมาณกับค่าสัมประสิทธิ์ 0.9

(แนะนำเพิ่มเติมแก้ไข 2004)

แนวทาง

ตามคำจำกัดความ
ขนาดของกำไรโดยประมาณ
กำลังก่อสร้าง

MDS 81-25.2001

มอสโก 2001

แนวทางในการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง (MDS 81-25.2001) / Gosstroy ของรัสเซีย / มอสโก 2001

บทนำ

แนวทางที่คำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย“ เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซียในรูปแบบของการลงทุน” รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียคำแนะนำวิธีการมาตรฐานสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนการก่อสร้าง 4 ธันวาคม 1995 № BE-11-260 / 7) คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของกระทรวง เศรษฐศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซีย№ 118 วันที่ 1 ตุลาคม 1997) เช่นเดียวกับกฎหมายที่มีอยู่และระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและอื่น ๆ . เอกสารตาม

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1. แนวทางถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:

องค์กรที่ทำสัญญาในการจัดทำข้อเสนอราคาสำหรับการเสนอราคาแข่งขัน

องค์กรออกแบบในการพัฒนาเอกสารงบประมาณ

กำไรโดยประมาณ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประมาณการค่าก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเงินทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาสำหรับการพัฒนาของการผลิตและแรงจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงาน

1.4. เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณผลกำไรโดยประมาณจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร) ณ ราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรงโดยประมาณ

1.5. กำไรโดยประมาณถูกพิจารณาโดยใช้:

มาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมที่กำหนดขึ้นสำหรับผู้รับเหมาทั้งหมด

มาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและงานติดตั้ง;

2. ขั้นตอนการกำหนดและบังคับใช้กฎเกณฑ์กำไรโดยประมาณ

2.1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับกำไรโดยประมาณคือ 65% ถึงจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน

2.3. มาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมสำหรับผลกำไรโดยประมาณควรนำมาใช้ในการพัฒนาประมาณการนักลงทุนศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการและกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของเรื่องของการประกวดราคาสำหรับการประมูลสัญญา

2.4. เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและงานติดตั้งในขั้นตอนของการพัฒนาเอกสารประกอบการทำงานและการคำนวณสำหรับงานที่ทำจะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทงานก่อสร้างและงานติดตั้ง

มาตรฐานที่ระบุจะได้รับมา

2.6. ในกรณีที่เงื่อนไขของการผลิตแตกต่างจากที่นำมาใช้ในมาตรฐานเฉลี่ยและกำไรที่คำนวณบนพื้นฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาสำหรับการพัฒนาแรงจูงใจในการผลิตและวัสดุสำหรับพนักงานโดยให้คำปรึกษากับนักพัฒนาลูกค้า ไม่รวมโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)

3. ขั้นตอนการคำนวณการจัดอันดับบุคคลสำหรับกำไรโดยประมาณ

มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณนั้นพิจารณาจากการคำนวณผู้รับเหมาโดยคำนวณตามรายการต้นทุนที่กำหนด

3.2 . เมื่อกำหนดขนาดของสินทรัพย์ภายใต้บทความ“ การทำให้อุปกรณ์ทันสมัยการสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่” การวิเคราะห์ควรทำจากตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกสถานะของผู้รับเหมา (ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวรในสินทรัพย์ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวร) และสภาพที่แท้จริงของสินทรัพย์ถาวร ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน ฯลฯ )

ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม (รวมถึงเปล่า) ให้กับพนักงานเพื่อเข้าร่วมในระบบการให้กู้ยืมจำนองหรือชำระคืนเงินกู้บางส่วนสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและความต้องการทางสังคมอื่น

การชำระเงินบัตรกำนัลสำหรับการรักษาหรือการพักผ่อนหย่อนใจของการทัศนศึกษาหรือการเดินทางการเรียนในส่วนกีฬาสโมสรหรือคลับการเยี่ยมชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมความบันเทิงหรือพลศึกษา (กีฬา) รวมถึงการชำระเงินอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

3.4. สำหรับค่าใช้จ่ายที่กำหนดตามภาษีจะเกิดขึ้นตามกฎหมายที่บังคับใช้

3.7 การคำนวณบรรทัดฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณนั้นดำเนินการตามสูตร:

,(1)

ที่อยู่: H และ - อัตราผลกำไรส่วนบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์

4. ขั้นตอนการคำนวณผลกำไรโดยประมาณในการวาดภาพของเอกสารประมาณการ

ในขั้นตอนโครงการ:

,(2)

,(3)

ที่อยู่: P - กำไรโดยประมาณพันรูเบิล

W - จำนวนเงินทุนสำหรับค่าแรงของคนงานก่อสร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักรที่นำมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโดยตรงของการประมาณการในท้องถิ่น (ประมาณ) พันรูเบิล;

HcNI - อัตรากำไรโดยประมาณสำหรับผม- ประเภทของงานก่อสร้างและงานติดตั้งที่กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์

n - จำนวนงานทั้งหมดสำหรับสถานที่นี้

4.4 เมื่อใช้วิธีการดัชนีพื้นฐานค่าใช้จ่ายโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยสูตร:

ในขั้นตอนโครงการ:

,(4)

ในขั้นตอนของ“ เอกสารการทำงาน”:

,(5)

W CI และ W ไมล์ - รวมสำหรับ ผม- ประเภทของงานที่ประมาณการต้นทุนของแรงงาน (เงินเดือนพื้นฐาน) ของคนงานก่อสร้างและผู้ประกอบการเครื่องจักรพันรูเบิล;

n - จำนวนประเภทของงานสำหรับสถานที่นี้

4.5. เมื่อพิจารณาต้นทุนการก่อสร้างและงานติดตั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายบุคคล (บุคคล) ภายใต้สัญญาของครัวเรือนหรือสัญญาก่อสร้างขอแนะนำให้กำหนดกำไรโดยประมาณในอัตราที่แต่ละคนตกลงกับลูกค้า

5. การจัดระเบียบของการทำงานเกี่ยวกับการกำหนดกฎเกณฑ์ของกำไร

5.1. คำแนะนำวิธีการทั่วไปสำหรับการพัฒนามาตรฐานกำไรโดยกรมการกำหนดราคาและการปันส่วนโดยประมาณในการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนของ Gosstroy ของรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากรมกำหนดราคา)

5.3. การพัฒนามาตรฐานส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาแต่ละรายดำเนินการโดยตรงโดยองค์กรที่ทำสัญญาหรือศูนย์ภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (RCSC) การออกแบบและองค์กรอื่น ๆ บนพื้นฐานของการทำสัญญาสรุปสำหรับการทำงานเหล่านี้ ร่างมาตรฐานที่พัฒนาแต่ละฉบับของกำไรโดยประมาณถูกโอนโดยผู้รับเหมาไปยังนักพัฒนาลูกค้าเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้พัฒนาทำการปรับเปลี่ยนร่างเกณฑ์ปกติของกำไรโดยประมาณและส่งต่อไปยังนักพัฒนาลูกค้าเพื่อขออนุมัติ

5.4. ในกรณีของความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งควรได้รับการยืนยันจากโครงการองค์กรก่อสร้าง (PIC) อนุญาตให้รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้งและการพัฒนาฐานการผลิต (,) ในบทที่ 9“ งานและต้นทุนอื่น ๆ ” ราคาขึ้นอยู่กับการคำนวณที่ตกลงกับนักพัฒนาลูกค้า

ภาคผนวก 1

รายการของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำ "แนวทางระเบียบวิธีการในการกำหนดกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง"

1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่หนึ่ง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 เลขที่ 146-FZ (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, หมายเลข 31, บทความ 3824; 1999, หมายเลข 28, มาตรา 3487; 2000, ฉบับที่ 2, บทความ . 134)

3. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 5 สิงหาคม 2543 หมายเลข 118-ФЗ“ ในการตรากฎหมายส่วนที่สองแห่งประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและการแก้ไขกฎหมายบางประการของกฎหมายภาษีของรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซีย” (คอลเลกชันของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000, ฉบับที่ 32, ศิลปะ 3341)

ภาคผนวก 2

ค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานของกำไรโดยประมาณ

1. ต้นทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา

รวมทั้ง เมื่อ:

บริจาคเพื่อการกุศล;

การพัฒนาสาธารณูปโภคและสังคม

บริจาคโดยสมัครใจเพื่อกองทุนการเลือกตั้ง;

โบนัสให้กับพนักงานที่ไม่ได้ผลิตสินค้า

การชำระเงินของวันหยุดเพิ่มเติม (ภายในระยะเวลาที่กำหนด);

จัดสรรผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ

ค่าชดเชยค่าอาหารในห้องอาหารและบุฟเฟ่ต์

การชำระค่าโดยสารในการขนส่งมวลชน

ชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินมาตรฐานที่กำหนด

ในการจัดตั้งกิจการร่วมค้า;

การชำระเงินเกินการปล่อยมลพิษสูงสุดที่อนุญาต

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของกองทุนขององค์กรเอง

2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้าง

เหล่านี้รวมถึง:

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ภาคผนวก 3

(เปลี่ยนรุ่นแล้ว

จดหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานของรัสเซีย

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 หมายเลข AP-5536/06)

การประมาณกำไรที่แนะนำโดยประมาณตามประเภทของงานก่อสร้างและงานติดตั้ง

เลขที่ p / p	ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง	มาตรฐาน กำไรโดยประมาณ ใน% ไปยังกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้าง และผู้ประกอบการเครื่องจักร)	สาขาการใช้งาน (จำนวนชุด HPP, HPP, HPPs) (FER, FERM, FERp)

	Earthwork ดำเนินการ: วิธีการใช้ยานยนต์		GESN - 2001-01 ตาราง 01-01-001 ÷ 138; 01-02-01 ÷ 11;
	คู่มือวิธี		ตาราง 01-02-55 ÷ 64;
	ใช้วิธีการของ hydromechanization		ตาราง 01-01-144 ÷ 155;
	สำหรับงานประเภทอื่น ๆ (เตรียมงาน, เกี่ยวข้อง, เสริมสร้างความเข้มแข็ง)		ตาราง 01-02-17 ÷ 49; 01-02-65 ÷ 135;
	ทำงานหนักเกินไป		GESN - 2001-02
	การระเบิด		GESN - 2001-03
	หลุม		GESN - 2001-04
	งานเสาเข็ม		GESN - 2001-05 มาตรา 01
	ลงบ่อ		มาตรา 02
	การตรึงดิน		มาตรา 03
	คอนกรีตและโครงสร้างเสาหินคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง: ด้านอุตสาหกรรม		GESN - 2001-06 ส่วนที่ 01 (แผนก 1 ÷ 14)
	ที่อยู่อาศัยและทางแพ่ง		มาตรา 01 (แผนก 16,17,18)
	โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง: ด้านอุตสาหกรรม		GESN - 2001–07 ส่วนที่ 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 (แท็บ 07-08-002,003);
	ที่อยู่อาศัยและทางแพ่ง		ส่วนที่ 05, 08 (แท็บ 07-08-001, 07-08-006);
	โครงสร้างอิฐและบล็อก		GESN - 2001-08
	อาคารโครงสร้างโลหะ		GESN - 2001-09
	โครงสร้างไม้		GESN - 2001-10
	ชั้น		GESN - 2001-11
	หลังคา		GESN - 2001-12
	ป้องกันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์จากการกัดกร่อน		GESN - 2001-13
14.1	โครงสร้างในการก่อสร้างในชนบท: โลหะ		GESN - 2001-14
14.2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
14.3	karkasnoobshivnye
14.4	การก่อสร้างเรือนกระจก
	จบงาน		GESN - 2001-15
	งานวางท่อประปา - ภายใน (ท่อน้ำประปาท่อระบายน้ำเครื่องทำความร้อนอุปทานแก๊สระบายอากาศและปรับอากาศ)		GESN - 2001-16; 17, 18, 19, 20
	อาคารและโครงสร้างที่ยุบได้ชั่วคราว		GESN - 2001-21
	เครือข่ายภายนอกของการจัดหาน้ำการระบายน้ำทิ้งการจ่ายความร้อนท่อส่งก๊าซ		GESN - 2001-22; 23, 24
	ท่อส่งหลักและท่อ		GESN - 2001-25
	งานฉนวนกันความร้อน		GESN - 2001-26
	ทางหลวง		GESN - 2001-27 (ไม่รวมข้อ 10)
	ทางรถไฟ		GESN - 2001-28
23.1 23.2	อุโมงค์และใต้ดิน วิธีการทำงานแบบปิด วิธีการทำงานแบบเปิด		GESN - 2001-29
	สะพานและท่อ		GESN - 2001-30
	สนามบิน		GESN - 2001-31
	รางรถราง		GESN - 2001-32
	สายไฟ		GESN - 2001-33
28.1	อุปกรณ์การสื่อสารการกระจายเสียงและโทรทัศน์: การวางและการติดตั้งเครือข่ายการสื่อสาร		GESN - 2001-34 GESNm - 2001-10 (ส่วน 06, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายไฟเบอร์ออปติกในเมือง) มาตรา 5
	การติดตั้งวิทยุและโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์		GESNm - 2001-10 (แผนก 04, 05) GESNm - 2001-11 (แผนก 04)
	การวางและการติดตั้งสายสื่อสารระหว่างเมือง		GESNm - 2001-10 (ส่วนที่ 06, ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายไฟเบอร์ออปติกทางไกล)
	การดำเนินการขุด:		GESN - 2001-35
29.1	ในอุตสาหกรรมถ่านหิน
29.2	ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
	กำแพงดินของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN - 2001-36
	โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN - 2001-37
	โครงสร้างหินของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN - 2001-38
	โครงสร้างโลหะของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN - 2001-39
	โครงสร้างไม้ของโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN - 2001-40
	งานกันซึมในโครงสร้างไฮดรอลิก		GESN - 2001-41
	ทำงานป้องกันชายฝั่ง		GESN - 2001-42
	วิธีการจัดส่งของ slipways และสลิป		GESN - 2001-43
	งานใต้น้ำ (ดำน้ำ)		GESN - 2001-44
	เตาอุตสาหกรรมและท่อ		GESN - 2001-45
	สีเขียว ป้องกันการปลูกป่า		GESN - 2001-47
	บ่อน้ำมันและก๊าซ		GESN - 2001-48
	น้ำมันนอกชายฝั่งและบ่อก๊าซ		GESN - 2001-49
	การติดตั้งอุปกรณ์		GESNm - 2001-1 ÷ 7, 9, 10 (แผนก 01-03, แผนก 06, แผนก 4, แผนก 08-09), 11 (ยกเว้นแผนก 04), 12 (ยกเว้นแผนก 18), 14-19, 21-37, 39 (ยกเว้นการควบคุมรอยเชื่อมระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์), 41;
	การติดตั้งอุปกรณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์		GESNm - 2001-13, 39 (การควบคุมข้อต่อรอยเชื่อมระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ NPP)
	งานไฟฟ้า:
45.1	ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์		GESNm - 2001-8
45.2	{!LANG-e744585f7542bb2bd264899f0d7f2190!}		{!LANG-a97531a64fe465415f11fcfbc76ec47f!} {!LANG-72f8c23bc0ed849cb06d0822f04a53fd!}
	{!LANG-471c1fd5ed0a7fc246fe4a2020c7183e!}		{!LANG-dadd8b4ac7225cab94a78d116aa8368e!} {!LANG-439af1a0049e6aceb8fc416b6187a266!} GESNm - 2001-10 {!LANG-80ea794ed05a218972974f925b57345a!}
	{!LANG-72250cc339d3ab99b57fa1696bf9a5d4!}		{!LANG-37c8d09452de29e50d3d66e7ad2512a9!}
	{!LANG-32f44abbabf08f05d1791eb2e4d3e14e!}		{!LANG-15471ff9995dc87d5b3c0ddd05b0a766!}
	{!LANG-fe5498c73b875356b679534675f030bd!}		{!LANG-ec91465723d3edec73996d7b481cab9b!}

ข้อสังเกต:

{!LANG-e77d2e5e3c890750c70978c501f183b6!}

{!LANG-7ec39dbf8501d52c5117669b80488b25!}

{!LANG-4fa97b9d9b8370ef7f09df7d40397fea!}

{!LANG-98d53e4e7bcd441e798bf15637fbd0de!}

จดหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานของรัสเซีย

{!LANG-e5b58e238a43c9fe90c60261b4caba0a!})

{!LANG-f68aecd7a0abf520ba034e8efa0d5cc6!}

ประเภทของงานซ่อมแซมและงานก่อสร้าง	{!LANG-1c64e2c8c95e906fd5e540f3fe02e9c2!}	{!LANG-c3023034e3a5ebb88b4917b6650032e5!} {!LANG-7ca7df5b76c93f5e027aa15792138a1e!}

{!LANG-00c3c8c4b19da59f5f30c9b3b6523b85!} {!LANG-ffe477680ea606921316086d6bc5ff10!}		GESNr-2001-51
คู่มือวิธี
ฐานราก		GESNr-2001-52
		GESNr-2001-53
ที่ทับซ้อนกัน		GESNr-2001-54
SEPTA		GESNr-2001-55
		GESNr-2001-56
		GESNr-2001-57
หลังคามุงหลังคา		GESNr-2001-58
บันไดระเบียง		GESNr-2001-59
{!LANG-f9885cbd635006fdfc921bd48718e474!}		GESNr-2001-60
งานฉาบปูน		GESNr-2001-61
งานจิตรกรรม		GESNr-2001-62
งานแก้ววอลล์เปเปอร์และหันหน้าไปทาง		GESNr-2001-63
งานปูนปั้น		GESNr-2001-64
งานสุขาภิบาลภายใน: รื้อและแยกส่วน เปลี่ยนท่อ		GESNr-2001-65
เครือข่ายวิศวกรรมภายนอก: ถอดชิ้นส่วนทำความสะอาด เปลี่ยนท่อ		GESNr-2001-66
งานไฟฟ้า		GESNr-2001-67
ความสำเร็จ		GESNr-2001-68
{!LANG-0049640058db58f75ebd08e86140f20e!}		GESNr-2001-69